Постановление Правительства Российской Федерации от 20.10.2022 г. № 1873 (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) от 24.10.2022 г., ст. 0001202210240024; Собрание законодательства Российской Федерации от 2022 г., № 44, ст. 7558)
Исходная редакция
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2022 г. № 1873
МОСКВА
О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 1, ст. 13; 2021, № 2, ст. 402; № 39, ст. 6713; 2022, № 1, ст. 126).
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. № 1873
ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы"
1. В позиции паспорта, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109552,34" и "90189,82" заменить соответственно цифрами "113658,52" и "94296,0".
2. В абзаце третьем раздела III цифры "124" и "25" заменить соответственно цифрами "89" и "17".
3. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109552,34" заменить цифрами "113658,52";
б) в абзаце четвертом цифры "90189,82" заменить цифрами "94296".
4. Позицию 12 приложения № 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"12.
Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью
(кв. метров):
в судах общей юрисдикции 145145,5146147148149,5151153160165166,9169172
в арбитражных судах 111,5112,5115,4115,4120,3123,4123,4126,8131,3134137,2139,7142".
5. Приложение № 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. № 1873)
ПЕРЕЧЕНЬ строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" по Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации
Наименование объекта, регион строительстваСрок ввода в действиеМощность (кв. метров)Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет)
2013 - 2024 годы - всегов том числе
2013 год2014 год2015 год2016 год2017 год2018 год2019 год2020 год2021 год2022 год2023 год2024 год
Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск
1. Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего 288731,3.160827,2300.28970015591768878,9.32810,6.4------
в том числе
строительство 2018 год4604,66288731,360827,2300.28970015591768878,9.32810,6.4------
Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж
2. Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего 238245,28815570400.2127420---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2014 год400-400----------
строительство 2015 год3730237845,28815570000.2127420---------
3. Строительство здания Лискинского районного суда - всего 80872,127403877039362,1---------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2013 год27402740-----------
строительство 2015 год2482,478132,1-3877039362,1---------
Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный
4. Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего 708106.1-200006000-2000040000020000062106----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год26000-200006000---------
строительство 2020 год7224,2682106----2000040000020000062106----
Пермский краевой суд, г. Пермь
5. Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего 728664,9.1-150005000.5-502399,7.6480857,3.4311784,97,847691,9.9199810,8.10190010,8.11--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год15946-150005000.5---------
строительство 2023 год8253,5712718,9----502399,7.6480857,3.4311784,97,847691,9.9199810,8.10190010,8.11--
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
6. Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего 15000-1---500035000.6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год----500035000.6-------
Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград
7. Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего 14166,820930.1-2900088008800.12--------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2016 год20930-2900088008800.12--------
Иркутский областной суд, г. Иркутск
8. Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего 1582711,2.1-340006517-419158,5932201,5.4687974,6.7554996,4.9165596,110,13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год31695-340006517---------
строительство 2021 год17082,21551016,2----419158,5932201,5.4687974,6.7554996,4.9165596,110,13---
Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово
9. Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего 1708534,2.1-23359,214875,2.5720608,1.121046872,3.3857173,54,14681,37,15-----
в том числе:
проектные
и изыскательские работы 2015 год23359,2-23359,22275,2.5---------
строительство 2019 год228371685175--12600720608,1.121046872,3.3857173,54,14681,37,15-----
10. Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего 33001333.130001670,2.21333,2.5869,85869,83,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год133330001670,2.21333,2.5869,85869,83,6-------
Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск
11. Строительство здания Курского областного суда - всего 700015000-120003000500,7.12--------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год15000-120003000500,7.12--------
12. Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего 6402343---2343--------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2016 год2343---2343--------
13. Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего 9601196,8--900296,8--------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2016 год1196,8--900296,8--------
Московский областной суд, г. Красногорск
14. Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего 800034700-147002000020000.129763,5.3-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год34700-147002000020000.129763,5.3-------
Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск
15. Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего 887188,7.1-105006000-70000 6409953,7.4397792,6.7304820,6.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год 16500-105006000---------
реконструкция 2020 год8769,1870688,7----70000 6409953,7.4397792,6.7304820,6.9----
16. Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего 226198633503010011000022748--------
в том числе:
приобретение 2013 год3344,15500055000-----------
проектные и изыскательские работы 2014 год84508350100----------
реконструкция 2016 год3344,1162748-3000011000022748--------
17. Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск 2014 год278,610250-10250----------
Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород
18. Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего 3296661,3.130000120761,1702961,71228471,2.12127042927516,7.4------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2014 год150761,130000120761,1----------
строительство 2018 год33664,233145900,2--702961,71228471,2.12127042927516,7.4------
Омский областной суд, г. Омск
19. Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего 1077800,2.1-8411,72588,3-329400,9.6300000637677,27,8743522,6.9349759,210,13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год11000-8411,72588,3---------
строительство 2021 год15130,51066800,2----329400,9.6300000637677,27,8743522,6.9349759,210,13---
Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел
20. Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего 80853,2.1-70001500605,5.1210000.62000062013,57,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год2399,2-70001500605,5.12--------
строительство 2020 год2110,578454----10000.62000062013,57,8-----
Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза
21. Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего 1359260,2.1--1336915557,2-500000697599,3.7285751,29,16103636,910,134000258000308508
в том числе:
проектные и изыскательские работы
2023 год40926,2--1336915557,2-----40008000-
строительство 2024 год10996,631318334-----500000697599,3.7285751,29,16103636,910,13-250000308508
22. Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего 264902.1---25006500.6126203254975,7.745351,5.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год9000---25006500.6-------
реконструкция 2020 год4485,2255902-----126203254975,7.745351,5.9----
Рязанский областной суд, г. Рязань
23. Строительство Рязанского областного суда - всего 633349.1--42002864-300000499146,37,8263806,9.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год7064--42002864--------
строительство 2020 год11892,46626285-----300000499146,37,8263806,9.9----
Томский областной суд, г. Томск
24. Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего 324330.1-----13566131201.7231462,69,16214152,410,1384702,5.11--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2019 год13566-----1356613566.7-----
строительство 2023 год3530,03310764------117635231462,69,16214152,410,1384702,5.11--
Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула
25. Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего 13029,6.1540042203177,2232,41342,6.614428,6514428,67,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2019 год13029,6540042203177,2232,41342,6.614428,614428,67,8-----
строительство 14934,6-8,17------500000.8-17----
Ульяновский областной суд, г. Ульяновск
26. Строительство здания Ульяновского областного суда - всего 655905,7.1400041699780116716180000.3437026131369,47,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год221494000416997804200--------
строительство 2019 год7345633756,7---112516180000.3437026131369,47,8-----
Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль
27. Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего 1156027000.1--2000123167000126844,1456847,8-----
в том числе
проектные и изыскательские работы 2019 год27000--2000123167000126844,1456847,8-----
Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
28. Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего 125245125245-----------
в том числе
строительство 2013 год10489,9125245125245-----------
29. Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего 88589,988589,9-----------
в том числе
строительство 2013 год11338,588589,988589,9-----------
30. Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего 117940,8117940,8-----------
в том числе
строительство 2013 год12404117940,8117940,8-----------
31. Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего 376786,4-92666,423520859539,4.12--------
в том числе
строительство 2016 год3722376786,4-92666,423520859539,4.12--------
32. Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего 1329648,9.1-508249,3255799,2440208,9367864,9.3368306,4280845,37,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы -------13693,8.8-----
строительство 14832,21329648,9-508249,3255799,2440208,9367864,9.3368306,4267151,57,8-----
Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар
33. Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул.
Пушкина, д. 20, - всего 2017 год619601-238499273641,8.5320584,6.1235522,63,6-------
в том числе
строительство 2017 год9268,5619601-238499273641,8.5320584,6.1235522,63,6-------
Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск
34. Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего 20970414437165333----------
в том числе
реконструкция 2014 год3631,420970414437165333----------
Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа
35. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего 2283828,8.1-916268,8345989,7.5159097,5.18--722976581830,1----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год900-900----------
публичный технологический и ценовой аудит 2019 год122,5------122,5-----
строительство 2020 год31528,82282806,3-915368,8345989,7.5159097,5.18--722853,5581830,1----
Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский
36. Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего 492319,1.1-30003267,17767,1.12559403,6136255.4242796,17,8177397211103,510,13152663.11--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год6267,1-30003267,11767,1.12--------
строительство 2023 год7682,1486052---6000559403,6136255.4242796,17,8177397211103,510,13152663.11--
Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала
37. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего 1008027000-230004000---------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2015 год27000-230004000---------
Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград
38. Реконструкция здания Ленинградского районного суда
г. Калининграда - всего 2497103728013422078210---------
в том числе
реконструкция 2015 год36692497103728013422078210---------
Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга
39. Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего 22985420,5.143001870933,3.5561.12550,93,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год5420,543001870933,3.5561.12550,93,6-------
Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
40. Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего 264837,7.12869542912167629070433,7.36077140522,97,8-4000.106571,28000078652
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2022 год9656,22869-216-----4000.106571,2--
строительство 2024 год3102255181,5-54291-7629070433,7.36077140522,97,8---8000078652
41. Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего 483131,4.1-5906,4988150-138444.14161197,77,8132264,59,162700010,134615.11200000118020
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2022 год 16559,4-5906,4988150----7000.104615.11--
строительство 2024 год4471,3466572-----138444.14161197,77,8132264,59,1620000.13-200000118020
Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск
42. Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего 668979,7-232000303232,7.5233698,8.12--------
в том числе
строительство 2016 год6858668979,7-232000303232,7.5233698,8.12--------
43. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда
г. Новосибирска - всего 148214710079655,729677,6105789,7.1299512,73,6-------
в том числе:
проектные
и изыскательские работы 2013 год71007100-----------
реконструкция 2017 год3665,8141114-79655,729677,6 105789,7.12 99512,73,6-------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
44. Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего 181025.1186702784020000872601419273,616690,5.4------
в том числе
строительство 2018 год3243,3181025186702784020000872601419273,616690,5.4------
Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск
45. Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего 31823225069317----------
в том числе
реконструкция 2014 год708,2631823225069317----------
Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону
46. Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего 52366600288362735124415--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2013 год600600-----------
строительство 2016 год1008,651766-288362735124415--------
Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск
47. Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего 1085569.1-424437,2192408,9151726,8136190,93,6274918,7295062,97,837275,39,16-10---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2019 год1835,4-----1835,41835,47,8-----
строительство 2020 год77801083733,6-424437,2192408,9151726,8136190,93,6273083,3293227,5.737275,39,16-10---
Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск
48. Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего 1780016900-900483.12--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год900--900483.12--------
строительство 2013 год4229,41690016900
Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск
49. Строительство здания Миасского городского суда - всего 183641532106704063391---------
в том числе
строительство 2015 год4125183641532106704063391----------
Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала
50. Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего 3080430804-----------
в том числе
строительство 2013 год772,23080430804-----------
51. Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего 3923939239-----------
в том числе
строительство 2013 год8153923939239-----------
52. Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент 2014 год483,27500-7500----------
53. Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан 2014 год709,625000-25000----------
Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик
54. Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего 36431,336431,3-----------
в том числе
строительство 2013 год86336431,336431,3-----------
Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас
55. Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия -
всего 126546,6.1---59782989.36561659582.813062,4.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год5978---59782989.3-------
строительство 2020 год1918120568,6-----6561659582.813062,4.9----
56. Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего 55532.1---2600780.3-25000.834901,6.91593,7.13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год2600---2600780.3-------
строительство 2021 год798,552932------25000.834901,6.91593,7.13---
Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск
57. Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего 3970.1---39703176.347830.14------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год3970---39703176.3-------
строительство 2017 год1057,92------47830.14------
Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ
58. Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего 69329.1---32731650.33500067679.7-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год1650---32731650.3-------
строительство 2020 год1491,867679 3500067679.7-----
Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл
59. Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего 326144.1---16500-96292171414,2.7209979,5.940132,510,13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год16500---16500--------
строительство 2021 год3358,7309644-----96292171414,2.7209979,5.940132,510,13---
60. Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва 2014 год816,910000-10000----------
Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный
61. Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего 95077,6.1--3000981--50000.8416199,16----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год3981--3000981--------
строительство 2020 год141691096,6------50000.8416199,16----
62. Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего 80931,6.1--20001458--50000.8279789,16----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год3458--20001458--------
строительство 2020 год124277473,6------50000.8279789,16----
63. Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего 86750,5.1---25001480,5.6660,6.450000.832770----
в том числе
проектные и изыскательские работы 2018 год3980,5---25001480,5.6660,6.4------
строительство 2020 год124082770------50000.832770----
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань
64. Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего 270870.1--9044455002168261457764,14------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год9044--9044500--------
строительство 2018 год3923,18261826---450002168261457764,14------
65. Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего 316877,3.1--11366,321963,7285511198117.4------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год11366,3--11366,31963,7--------
строительство 2018 год5301,1305511---20000285511198117.4------
66. Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего 78098.1---3744.18-75554.1456603,7.7-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год3744.18---3744.18--------
строительство 2019 год128075554-----75554.1456603,7.7-----
Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар
67. Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего 20001908,2.1---1273,83733,73,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год1908,2---1273,83733,73,6-------
Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток
68. Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего 123285,5.1---39251483,33,670000.145018329247,39,1678484,410,1381764,8.11--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год3852,1---39251483,33,6-------
реконструкция
2023 год2040,1119433,4-----70000.145018329247,39,1678484,410,1381764,8.11--
69. Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск 2013 год4586,375292,475292,4-----------
Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь
70. Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего 107551,5.1---1806,31806,2.352500.14107142,37,86137,9.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год1806,3---1806,31806,2.3-------
реконструкция 2020 год3300105745,2-----52500.14107142,37,86137,9.9----
Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск
71. Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего 62758.1---19451268,1.32233344111,17,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год1945---19451268,1.3-------
реконструкция 2020 год1482,760813-----2233344111,17,8-----
Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань
72. Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего 18001739,5.1---3670--------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2016 год1739,5---3670--------
73. Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего 33115,2.1---1450-278,81500026988,1.914,910,13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2018 год1632,2---1450-278,8------
строительство 2021 год51431483------1500026988,1.914,910,13---
Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск
74. Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего 208128.117832967-5296737200.6136903,1.4105123,6.723435,59,16----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год475017832967-52967--------
строительство 2020 год2826,51203378----37200.6136903,1.4105123,6.723435,59,16----
Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир
75. Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего 67313.1---24952495.31996.430000.863553,6.933225,7.13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2018 год2495---24952495.31996.4------
строительство 2022 год1782,364818------30000.863553,6.933225,7.13---
Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново
76. Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего 53343,93150021843,9----------
в том числе
строительство 2014 год187053343,93150021843,9----------
77. Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск19, - всего 36255.1---1556-1729234699.7-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год1556---1556--------
строительство 2020 год841,734699-----1729234699.7-----
Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск
78. Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего 481013823,6.1---15365,91773,63,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год13823,6---15365,91773,63,6-------
Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров
79. Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего 3576,6.1---3576,73576,6.3100000.1499727300009,16----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год3576,6---3576,73576,6.3-------
строительство 430030000-----100000.1499727300009,16----
Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк
80. Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего 18003757,1.1---12983234.6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год3757,1---12983234.6-------
81. Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка 2016 год11060,7300000---300000--------
Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан
82. Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда 2013 год182,170007000-----------
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
83. Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда 2013 год3310,5235089235089-----------
Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск
84. Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск 2014 год2657,2294400-294400----------
Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома
85. Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль 2015 год461,64000--4000---------
Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск
86. Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут 2014 год4273200002-200002----------
Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург
87. Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего 104178.9---560056003,65248083050,67,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год5600---560056003,6-------
строительство 2020 год2391,2998578-----5248083050,67,8-----
Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков
88. Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего 379568,8.1---10355,810355,73,6-100000.8194746,39,16116368,310,13200010400082205
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2023 год6000---10355,810355,73,6----20004000-
строительство 2024 год4709,65373568,8------100000.8194746,39,16116368,310,13-10000082205
89. Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего 151462,3.1--912,21949,7821,53,6-50000.8891199,1637673,610,1310005000044819
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2023 год4750,4--912,21949,7821,53,6----10002000-
строительство 2024 год1199,3146711,9------50000.8891199,1637673,610,13-4800044819
Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань
90. Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего 44635,6.1---1400,6--2000037113,7.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год1400,6---1400,6--------
строительство 2020 год1081,443235------2000037113,7.9----
91. Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего 65640,5.1---1490-3072658246,37,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год1490---1490--------
строительство 2020 год1312,6564150,5-----3072658246,37,8-----
Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара
92. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего 372902.1-1321038507000198552254412,1.410622.7-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год17060-132103850---------
реконструкция
2019 год9486,66355842---7000198552254412,1.410622.7-----
93. Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего 379475.1--6618618.31400200000171457237100,3.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2018 год8018--6618618.31400-------
строительство 2021 год7282371457-----200000171457237100,3.9----
Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов
94. Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего 102367.1---50154990.359810.1443214,77,8-----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год4990---50154990.3-------
строительство 2020 год1756,597377-----59810.1443214,77,8-----
Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург
95. Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области 2013 год1431116000116000-----------
Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск
96. Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области -
всего 800-1---2612,726003,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год----2612,726003,6-------
97. Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего 4625,9.1---520813803,6-15000.8-17----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год 4625,2---520813803,6-------
строительство -------15000.8-17----
Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск
98. Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего 1830380---380--------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2016 год380---380--------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
99. Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего 5800-1---695069503,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год----695069503,6-------
Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень
100. Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего 390050.1---500--------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2016 год50---500--------
Новосибирский областной суд, г. Новосибирск
101. Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего 1705842,3.1385927,9-150012183-26568.14817933,47,8-17400000.10481300.1140000050481
в том числе:
приобретение 2013 год11200385927,9385927,9-----------
проектные и изыскательские работы 2019 год19433,4--150012183-26568.1417933,4.7-----
реконструкция 2024 год152001300481------800000.8-17400000.10481300.1140000050481
Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва
102. Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего 73412,373412,3-----------
в том числе
строительство 2013 год186273412,373412,3-----------
103. Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего 12364,8.16064,2610061005000-5000.1449907,8-9,16,17----
в том числе:
проектные и изыскательские работы
200,6---5000-5000.1449907,8-9,16,17----
строительство 532312164,26064,261006100---------
Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь
104. Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры 2013 год1575,53000030000-----------
105. Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово 2013 год52240004000-----------
106. Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск 2013 год52672007200-----------
107. Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль 2013 год627,714542,214542,2-----------
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
108. Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего 464526,5.18220-157246,5206730.12295652,83,677910.4------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год15736,58220-7516,5---------
реконструкция 2018 год7201448790--149730206730.12295652,83,677910.4------
Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь
109. Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь 2013 год3825,3198126198126-----------
Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк
110. Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе 2013 год6658341386,5341386,5-----------
Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов
111. Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего 310000.1310000--15003500.65000.145000.8-17----
в том числе:
приобретение 2013 год5842,4310000310000-----------
проектные и изыскательские работы 2019 год---15003500.65000.145000.8-----
Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь
112. Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего 8000-1------17200.8-----
в том числе
проектные и изыскательские работы 2020 год-------17200.8-----
Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль
113. Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего 800027980,2------1550025738,59,1615419,8.13---
в том числе
проектные и изыскательские работы 2021 год27980,2------1550025738,59,1615419,8.13---
Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск
114. Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего 1484722--2000800080003,610000100007,8946711921066,410,13537320--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2019 год691--2000800080003,610000100007,8-----
строительство 2023 год89441484031------500000.8946711921066,410,13537320--
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург
115. Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего 5901230,2.11246725,11481762,115500001522350,7.12801640,13,6461112.14459659,5.7-----
в том числе
строительство 2019 год32516,25901230,21246725,11481762,115500001522350,7.12801640,13,6461112.14459659,5.7-----
Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград
116. Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего 2811686,2------17805,58,202695121037710,13997755,6.11700000873663
в том числе
проектные и изыскательские работы 2021 год44756,5------17805,58,202695110377.13---
строительство 2024 год16514,52766929,7--------200000.10997755,6.11700000873663
Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа
117. Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего 1009597,2.1-2200010780.5---263228,2860607,5.9601853,9.13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год22000-2200010780.5---------
строительство 2021 год12400,3987597,2------263228,2860607,5.9601853,9.13---
Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир
118. Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего 686994,5.1---400015000.6198087,34,14518008,27,8343764,9.9----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2018 год16900---400015000.612900.4------
строительство 2020 год6864670287,4-----185187,3.14518008,27,8343764,9.9----
Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань
119. Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего 1537801,4793188,4-525090468287,4.12--------
в том числе
строительство 2016 год14412,81537801,4793188,4-525090468287,4.12--------
Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск
120. Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего 22700------9900.812800----
в том числе
проектные и изыскательские работы 2020 год22700------9900.812800----
Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске
121. Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего 442061.1---20008141,63,6200000318128,4.7226049,29,1635069,3.13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год10000---20008141,63,6-------
строительство 2021 год4510,4432061-----200000318128,4.7226049,29,1635069,3.13---
Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск
122. Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего 2445996,7.1-24000---260622,1845244,1.7976457,29,16798517,910,13942992,4.11--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2014 год 24000-24000----------
строительство 2023 год12489,592421996,7-----260622,1845244,1.7976457,29,16798517,910,13942992,4.11--
Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита
123. Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего 1009567,5.1---20008000.6250000349850,4.7361062,5.9502076,110,13285622,2.11--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год10000---20008000.6-------
строительство 2022 год4573,8999567,5-----250000349850,4.7361062,5.9502076,110,13285622,2.11--
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск
124. Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего -1-----10700145007,8-9,16----
в том числе
проектные и изыскательские работы 2020 год------10700145007,8-9,16----
Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск
125. Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск 1743377,1------13683,3.819561,818500.13500000600000610132
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2021 год33245,1------13683,3.819561,818500.13---
строительство 2024 год11075,591710132---------500000600000610132
Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан
126. Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего 20804369------360043699,16----
в том числе
проектные и изыскательские работы 2020 год 4369------360043699,16----
Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный
127. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего 11900------490070007000.13---
в том числе
проектные
и изыскательские работы 2021 год260011900------490070007000.13---
Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар
128. Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего 1323771,3550000216317,3380200187496,1.12--------
в том числе
строительство 2016 год19316,71323771,3550000216317,3380200187496,1.12--------
Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома
129. Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома 2015 год308,213260--13260---------
Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары
130. Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего 36802145.1--2145793792,93,6-------
в том числе
проектные и изыскательские работы 2017 год 2145--2145793792,93,6-------
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита
131. Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край 2014 год776,744400-44400----------
132. Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края 2015 год790,275056--75056---------
Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард
133. Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего 159890.1--219868021,1.12156057,53,686420,44,14------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2016 год2892--21981764,1.12--------
строительство 2018 год1995,6156998---66257156057,53,686420,44,14------
Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда
134. Строительство здания Нюксенского районного суда - всего 32819--230730512-------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год2307--2307---------
строительство 2016 год484,0630512---30512--------
135. Строительство здания Кадуйского районного суда - всего 31994--230730512--------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2015 год2307--2307---------
строительство 2016 год484,0629687---30512--------
136. Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего 333607,8.1---7251,37251,3.3200000304419,87,8131233,39,16----
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год7251,3---7251,37251,3.3-------
строительство 2020 год5719,2326356,5-----200000304419,87,8131233,39,16----
137. Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего 6809068090-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2013 год34403440-----------
реконструкция 2013 год11206465064650-----------
138. Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего 6798067980-----------
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2013 год 47604760----------
строительство 2013 год10006322063220-----------
Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул
139. Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего 386247,5.1-18444058842176,777209108712.1446851,77,8-54303.1054303--
в том числе:
приобретение 2014 год4943,7184440-184440----------
проектные и изыскательские работы 2016 год8060,7--58842176,7--------
реконструкция 2023 год5793,36193746,8----77209108712.1446851,77,8-54303.1054303--
Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону21
140. Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего 1404887,4.1---316737223.6550796819366,97,8811297,7.918644.13---
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год37500---316737223.6-------
строительство 2021 год148451367387,4-----550796819366,97,8811297,7.918644.13---
Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь
141. Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего 375645,1.1---930814764.6196786.14315797,67,8144583,59,16151186,510,13260393,3.11--
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2017 год24072---930814764.6-------
строительство 2023 год2177351573,1-----196786.14315797,67,8144583,59,16151186,510,13260393,3.11--
Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань
142. Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа 2017 год14260,91562000----1562000-------
Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск
143. Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего 11023------11023.8-----
в том числе
проектные и изыскательские работы 2019 год11023------11023.8-----
Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород
144. Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего 1214829,2-------9500072574,510,13 703463,2.11 200000216366
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2021 год95000-------9500072574,510,13---
реконструкция с элементами реставрации 2024 год6354,71119829,2--------17-703463,2.11200000216366
Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь
145. Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего 2906656 43556.109640291048781850290
в том числе:
проектные и изыскательские работы 2021 год43556--------43556.10---
строительство 2024 год201762863100---------9640291048781850290
Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск
146. Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - всего 1781767--------39055,6.10537161,4.11600000641767
в том числе:
проектные и изыскательские 2022 год37161,4--------39055,6.1037161,4.11--
строительство 2024 год147681741767---------500000600000641767
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово
147. Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово 2021 год286693409880,3--------3409880,3---
148. Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов22 12724354,2--------939500.243288338,2.2440653194431197
Итого 83491648,855819205732498,6.25783944.57060082.128686640,3.39942496,9.413693717,8.79559215,99,179821132,310087965,683061008306100
в том числе:
проектные и изыскательские работы 1554660,7.2390326,8404282,6173554,3271065,8231460,8122618,7201559,8.7191420,3217482,955347,614000-
публичный технологический и ценовой аудит 122,5------122,5-----
строительство, реконструкция, приобретение 69212511,45491593,253282165610389,76789016,28455179,59819878,213492035,5.79367795,68664149,46744279,842267813874903
________________________________
1 С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
2 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
3 Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс.
рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 972-р:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер A, A1, - 618 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
4 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;
реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.
5 С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал № 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.
6 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул.
Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
7 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
8 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3,4,6,9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
9 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.
10 Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс.
рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва -181 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.
11 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей;
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.
12 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. № 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;
строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г.
Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;
строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;
строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.
13 Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.
14 Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
15 Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.
16 Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.
17 Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
18 Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
19 В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
20 Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.
21 В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
22 Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении № 9 к указанной Программе.
23 В соответствии с параметрами федерального бюджета.
24 По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:
не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей. ".
6. В приложении № 5 к указанной Программе:
а) в позиции 4 цифры "8423,9.4" заменить цифрами "8423,93,4";
б) в позиции 5:
в субпозиции, касающейся строительства, слова "2021 год9" заменить словами "2022 год";
в субпозиции "Всего" и субпозиции, касающейся строительства, цифры "61528,8.4" заменить цифрами "61528,83,4", в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3.4";
в) в позиции "Итого":
в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
в субпозиции, касающейся строительства, реконструкции, приобретения, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26462,3";
г) дополнить сноску 3 абзацами следующего содержания:
"за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.";
д) сноску 4 после абзаца двадцать шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"в 2021 году в размере 26462,3 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.".
7. В приложении № 6 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,34.1", "10040,051,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52.1", "10025,981,5" и "10114,421,6";
в субпозиции, касающейся капитальных вложений (бюджетных инвестиций), цифры "90189,82.1", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296.1", "10023,311,5" и "10114,421,6";
б) в разделе II:
в позиции "Всего" цифры "91921,15.1", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "96027,33.1", "10023,311,5" и "10114,421,6";
в позиции "Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения)":
цифры "86548,81.1", "10037,381,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "90654,99.1", "10023,311,5" и "10114,421,6";
в субпозиции, касающейся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "79932,2.1", "9835,21,5" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "84038,38.1", "9821,131,5" и "10087,961,6";
в субпозиции, касающейся зданий Федеральной службы судебных приставов, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46.1";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 5 изложить в следующей редакции:
"5 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 6 следующего содержания:
"6 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по следующим объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".
8. В приложении № 7 к указанной Программе:
а) в позиции "Всего по Программе":
цифры "109552,34.1", "10040,051,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "113658,52.1", "10025,981,4" и "10114,421,5";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "96534,77.1", "9837,871,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "100640,95.1", "9823,81,4" и "10087,961,5";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46.1";
б) в позиции "Государственные капитальные вложения - всего":
цифры "90189,82.1", "10037,38.1" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "94296.1", "10023,31.1" и "10114,421,5";
в субпозиции, касающейся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, цифры "83173,43", "9835,21,4" и "8306,1" заменить соответственно цифрами "87315,78", "9821,131,4" и "10087,961,5";
в субпозиции, касающейся ФССП России, в графе "2022 год" знак "-" заменить цифрами "26,46.1";
в) сноску 1 изложить в следующей редакции:
"1 С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
г) сноску 4 изложить в следующей редакции:
"4 Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
"5 С учетом выделенных в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в размере 878957,6 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей.".
_____________